Ayuntamiento de Valladolid
CONTRATO DE OBRAS DE REFORMA DE LA CLIMATIZACIÓN DE LA PISTA DE HOCKEY DE CANTERAC
Contrato de obras de reforma de la climatización de la pista de Hockey de Canterac
Nº expediente: SE-PC 178/2016
Estado: Adjudicación
Unidad de contratación: SECRETARÍA EJECUTIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, JUVENTUD Y DEPORTES
Entidad que tramita: Ayuntamiento de Valladolid
Datos de la licitación
Clasificación o solvencia del contratista: NO PROCEDE (contrato menor)
Presupuesto del contrato: 45.041,32 €
Tipo de licitación:
EL TIPO DE LICITACIÓN A LA BAJA ES DE 45.041,32€ ( EXCLUIDO EL IVA)
Duración del contrato:
Plazo de ejecución de : 90 días naturales
Tipo de contrato: Obra
Datos de adjudicación
Fecha de adjudicación: 25/11/2016
Adjudicatario: THAE, Técnicas de Ahorro Energético S.L
Importe (sin IVA): 39.000 €
IVA: 8.190 €
Importe total: 47.190 €
Actas y documentos
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: DECRETO ADJUDICANDO (74.3 KB) (5 páginas)
Otros datos
Número de licitadores: 6
