CONTRATO DE OBRAS DE REHABILTACIÓN DE EDIFICIO PARA ESPACIO JOVEN EN LA C/OLMO 61-63
Nº expediente
Estado
CPV
Unidad de contratación
Datos de la licitación
- Clasificación o solvencia del contratista
- GRUPO C -EDIFICACIONES. CATEGORÍA 4 ó CATEGORIA E
- Presupuesto del contrato
- 1.150.645,51 €
- Tipo de licitación
El precio de licitación a la baja es de 1.150.645,56 € más 241.635,56 € en concepto de IVA, cuyo desglose es el siguiente:
Presupuesto ejecución material ------------------ 966.929,00 €
Gastos generales 13% ----------------------------- 125.700,77 €
Beneficio industrial 6% ----------------------------- 58.015,74 €
Total presupuesto contrata sin IVA ---------- 1.150.645,51 €
IVA 21% ------------------------------------------------ 241.635,56 €
Total presupuesto contrata con IVA-------------- 1.392.281,07 €
- Duración del contrato
Se establece un plazo de ejecución para las obras proyectadas de un año a contar desde el acta de comprobación de replanteo
- Tipo de contrato
- Obra
- Procedimiento
- Abierto
- Tramitación
- ORDINARIA
- Fecha publicación en boletín
- 4 de abril de 2017
- Boletín
- DOCE
- Fin del plazo de presentación de ofertas
- 8 de mayo de 2017
- Apertura pública de ofertas
- 11 de mayo de 2017
- Observaciones
El Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) podrá cumplimentarse desde el enlace: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es
. Se adjunta nota informativa con las instrucciones para cumplimentar.Se publica rectificación de la clasificación del contratista.
Se amplia el plazo de presentación de ofertas hasta el día 8 de mayo de 2017, a las 14:30.
La Mesa de Contratación convocada para el día 11 de mayo de 2017, a las 14 horas, se reunirá en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial (Plaza Mayor, nº 1 - Valladolid)
Datos de adjudicación
- Fecha de adjudicación
- 2 de agosto de 2017
- Adjudicatario
- UTE HARAL 12 SERVICIOS Y OBRAS S.L. y CONSTRUCCIONES PRIETO SIERRA S.A.
- Importe (sin IVA)
- 907.629,09 €
- IVA
- 190.602,11 €
- Importe total
- 1.098.231,2 €
- Fecha de Formalización
- 9 de agosto de 2017
Actas y documentos
- Nombre
- Acta Mesa de Contratación
- Documento
- 2 ACTA MESA MESA DE CONTRATACION (43 KB ) (1page)
Actas y documentos
- Nombre
- Acta Mesa 3
- Documento
- acta mesa 3 (42 KB ) (1page)